SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0448/2022-S4

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Mediante Contrato de Obra 002/2017 de 12 de marzo de 2018, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT) y la empresa CONVISA S.A., se acordó la “Construcción puente vehicular sobre el rio Guadalquivir que vincule los Distritos 1 y 12 de la ciudad de Tarija”, por un monto de Bs73 281 339,02.- (setenta y tres millones doscientos ochenta y un mil trescientos treinta y nueve 02/100 bolivianos) y un plazo de ejecución de novecientos días calendario a computarse desde la fecha en que el supervisor expida la orden de proceder (fs. 176 a 188 vta.).

II.2.  A través de nota CITE: CON/CPVSRG-4 DE JULIO 674/2021 de 10 de noviembre, CONVISA presentó al Alcalde del GAMT la Orden de Cambio 4 – Ampliación de Plazo 5, precisando que contempla todos los respaldos necesarios; carta que mereció como respuesta la nota DESP.G.A.M.T. GJTT CITE 1504/2021 de 23 de noviembre, adjuntando la nota STRIA. M.I. y S.P. CITE 1596/2021 de 18 de noviembre, expedida por la Secretaría Municipal de Infraestructura y Servicios Públicos del GAMT, y nota GAMT/D.C.Y.S.O.M./C.P.V.S.R.G./032/2021 de 17 de noviembre, emitida por la Fiscal de Obra, cuyo contenido en síntesis refieren que la orden de cambio presentada por el contratista, al ser un documento técnico modificatorio, debe ser presentada por conducto regular para que se siga el trámite correspondiente (fs. 15, 16, 17 y 18).

II.3.  Por nota CITE: CON/CPVSRG-4 DE JUIO 0687/2021 de 29 de noviembre, CONVISA reiteró lo solicitado mediante nota CITE: CON/CPVSRG-4 DE JULIO 674/2021, precisando que si bien se le otorgó una respuesta a esta última, la misma es frágil y parcial, al no condecir con los requerimientos ni procedimientos que corresponden ser imprimidos al efecto (fs. 20).

II.4.  Mediante nota CITE: CON/CPVSRG-4 DE JULIO 693/2021 de 1 de diciembre, CONVISA, a través de su superintendente de obra, hizo presente a la Supervisión del proyecto, su informe de reclamo para la gestión de orden de cambio 4 (fs. 21).