SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1075/2025-S4

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Cursa Contrato de Obras para la “CONST. SIST. ADUCCIÓN AGUA POTABLE MANCO KAPAC DIST. IV (ENTRE RÍOS)” (sic); suscrito el 29 de agosto de 2023, entre el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba y la Empresa Unipersonal “C.A.C.A.CC” (fs. 20 a 48 vta.).

II.2.    Se tiene al Informe Técnico GAMER/OOPPS/CSAAPMKD4ER-FIS 04/2024, emanado del Fiscal de Obra del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, en el que se describe que, el proyecto “CONST. SIST. ADUCCIÓN AGUA POTABLE MANCO KAPAC DIST. IV (ENTRE RÍOS)” tiene un retraso en el cronograma debido a percances con el Sindicato San Salvador; puesto que, se tiene la presencia de dirigentes del lugar cuando se intenta realizar cualquier trabajo por la empresa contratista; los dirigentes argumentan que no se tiene un consenso para la realización de trabajos; en tal razón, se recomienda la búsqueda de una solución pronta que permita desarrollar los trabajos de consecución del proyecto; pues, se corre el riesgo de una resolución de contrato por incumplimiento de convenio, lo que implicaría la reversión de fondos en desmedro los cinco distritos municipales de Entre Ríos (fs. 77 a 81).

II.3.    Consta Acta de reunión de consenso de 28 de agosto de 2024, realizada en la Sede del Sindicato San Salvador, entre la totalidad de las bases, la Asociación de Agua Potable y Alcantarillado de Manco Kapac y Sub Alcalde de Distrito, Concejales y Alcalde del el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, en la cual se arribó a los siguientes puntos de acuerdo “1.- Primero. - Se determinó dejar al Sindicato un ducto de agua de 1,5 Pulgadas para todo el Sindicato del nuevo ducto de tubería que está en plena ejecución. 2.- Segundo. - Determina dar 6 grifos a los afiliados afectados donde pasa el tramo del tendido de tubería, 3.- Tercero. - Se              debe restaurar el área afectada, retirar todas las piedras y escombros del tramo del tendido de tubería. 4.- Cuarto.- Con este acuerdo se da vía libre para la ejecución del proyecto del tendido de tubería en la gestión 2024 del sistema de aducción del sistema de agua potable distrito IV Manco Capak” (sic) [fs. 164].