Suprema Corte de Justicia de la Nación

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES 14/2023, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO FEDERAL 3/2020

Fecha: 24-Abr-2024

Encabezado

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES 14/2023, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO FEDERAL 3/2020

ACTORA INCIDENTISTA: EDIFICACIONES 3 RÍOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

DEMANDADO INCIDENTISTA: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Vo. Bo.

MINISTRA

PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

SecretariO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS

SECRETARIO AUXILIAR: SHELIN JOSUÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Consejo de la Judicatura Federal emitió una convocatoria para la construcción de un edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo, Sonora.

Una empresa resultó vencedora por presentar la mejor propuesta para el Consejo. En consecuencia, ambas partes celebraron un contrato de obra pública para la realización de un proyecto integral a precio alzado.

Las obras terminaron fuera del plazo contratado y surgió un debate en torno a si la demora era atribuible a la empresa y por ende sujeta a penalizaciones por terminación tardía. También surgió discusión sobre el incremento en los gastos causados por las modificaciones solicitadas por el Consejo.

Al no llegar a un acuerdo, la empresa demandó su pago al Consejo en la vía ordinaria civil federal. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, esta Primera Sala emitió una sentencia en la que condenó al Consejo al pago de los conceptos de saldo reconocido en el finiquito; cantidades retenidas por concepto de penalización por incumplimiento a los programas de obra y proyecto; trabajos adicionales ejecutados; trabajo ejecutado relativo a la instalación de la guía podotáctil; ajuste de las penas aplicables como deductivas por trabajos incompletos; e intereses legales, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia.

En el presente asunto la litis consiste en identificar la cantidad líquida de los intereses condenados en tal sentencia.