SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1159/2016-S3
Fecha: 25-Oct-2016
a)
Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad de la Resolución de Contrato D.A.J./AGGV 001/2015 de 6 de octubre; b) Se emita una nueva dentro del plazo legal, bajo alternativa de que en caso de no pronunciarse en dicho término, se tenga por inexistente cualesquier resolución de contrato; c) “…Como quiera que desde mi punto de vista, lo relativo a la impugnación y reclamación ulterior de respuesta concreta a dicha impugnación, se sometan a las resultas de lo principal, se designarán disponer que en caso de impugnación de mi parte como corresponda en derecho, se absuelva debidamente con los fundamentos o razonamientos del caso de acuerdo a los propios alcances que manda, entre otras normas, la LPA” (sic); d) “…Se deje sin efecto cualesquier ejecución que el GAMO intente o esté realizando respecto al contrato de obra suscrito como consecuencia de la resolución de contrato, en tanto no se resuelva la misma en derecho como tengo señalado y sus emergencias legales” (sic); y, e) Se condene en costas y responsabilidad a la autoridad demandada, averiguables en ejecución de sentencia.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco días calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR’ y ‘Por incumplimiento injustificado del cronograma de la obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente
- a)
- 1)
- Fragmento 6
- CON LUGAR
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria
- Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa
- III.2. Análisis del caso concreto
- corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa determinar si el incumplimiento del contrato es imputable a la empresa contratista
- declarar con lugar
- REVOCAR