SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1159/2016-S3
Fecha: 25-Oct-2016
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante alega que se lesionaron sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la petición y a la impugnación, señalando que por invitación directa del Responsable de Contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en representación de la Empresa “GRUMACONS” suscribió un Contrato de Obra para la Construcción Coliseo Asociación Municipal de Voleibol Oruro; sin embargo, en plena ejecución de la misma mediante carta notariada de 22 de abril de 2015, se le comunicó la intención de resolver el citado contrato, alegando la suspensión de trabajos sin justificación e incumplimiento del cronograma, pese a que presentó varias notas observando dichas afirmaciones y sosteniendo que por el contrario la obra tenía un avance físico del 42%, la autoridad ahora demandada por Resolución D.A.J./AGGV 001/2015, dispuso resolver el mencionado contrato, por lo que interpuso el recurso de revocatoria, el cual no tuvo pronunciamiento alguno al igual que sus anteriores peticiones.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco días calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR’ y ‘Por incumplimiento injustificado del cronograma de la obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente
- a)
- 1)
- Fragmento 6
- CON LUGAR
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria
- Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa
- III.2. Análisis del caso concreto
- corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa determinar si el incumplimiento del contrato es imputable a la empresa contratista
- declarar con lugar
- REVOCAR